米乐 M6米乐还有哪些情况工期可以依法顺延呢？发包人变更设计工期可以依法顺延吗？ 全球新视野
还有哪些情况工期可以依法顺延呢？发包人变更设计工期可以依法顺延吗？ 全球新视野
还有哪些情况工期可以依法顺延呢？发包人变更设计工期可以依法顺延吗？ 全球新视野
在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因从实践来看，出现以下情形的，工期依法顺延工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素，下面为您详细介绍
施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加这种情形下，工期自然顺延
若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除
一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担
实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工，或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形然而在施工过程中，承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误，在此情形下，发包人应当承担相应的工期延误责任
根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由，米乐 M6米乐主要以工程质量是否合格作为判断标准如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应当顺延，承包人逾期竣工的，应当承担相应的违约责任
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延比如发生地震、暴雨期间无法施工，工期顺延米乐M6 米乐米乐M6 米乐
扫一扫关注微信公众帐号
